精选承包合同模板8篇
随着人们法律意识的建立,很多场合都离不了合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编整理的承包合同8篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
承包合同 篇11999年6月5日最高人民法院审判委员会第1066次会议通过 法释〔1999〕15号 自1999年7月8日起施行的《关于受理农业承包合同纠纷案件若干问题的规定》明确:
农业承包合同的当事人因承包合同发生纠纷向人民法院起诉的,人 民法院应当依法受理。 发包方所属的半数以上村民,以签订承包合同时违反《中华人民共 和国土地管理法》和《中华人民共和国村民委员会组织法》等法律规定的民主议定原则,或 者其所签合同内容违背多数村民意志,损害集体和村民利益为由,以发包方为被告,要求确 认承包合同的效力提起诉讼的,人民法院应当依法受理,并可通知承包方作为第三人参加诉 讼。
承包合同 篇2发包方(甲方):
承包方(乙方):
法人代表: 身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国农村土地承包法》规定,本着平等、自愿、公平、公正原则,就土地、林地承包经营问题,甲、乙双方协商一致,签订本合同条款如下:
一、承包土地、林地概况。甲方将其位于贵定县新巴镇乐邦村村民委员会辖区内土名 山的土地、林地,面积约 亩,发包给乙方承包经营。承包土地、林地的具体四至范围是:东至 ,南至 ,西 ,北至 。另附由林业技术人员勾绘并经甲、乙双方盖章、签名确认的地形图作为合同附件。
二、承包期共30年,即期限为:二○ 年 月 日起至二○ 年 月 日止。
三、承包期间承包款按以下所列方法由乙方缴交给甲方:
1、承包款七年一付,计算缴款荒地面积 亩,每年每亩 元人民币,林地面积 亩,每年每亩 元人民币,每年承包款合计人民币 元(大写: )。
2、承包土地、林地现有的地上物(包括所有农作物、林木)均由甲方自行处理,按甲方需求及时交接给乙方。
四、甲、乙双方的权利义务。
(一)甲方的权利义务:
1、甲方有权督促乙方按合同规定缴交承包款。
2、在签订合同时,甲方必须向乙方提供以下有效证件:
(1)承包土地、林地范围内的林权证。
(2)土地、林地发包方案的集体决议。如果该土地、林地属村民小组的,该决议要有该村民小组村民会议(由18岁以上村民组成)三分之二以上成员(或户主会议三分之二以上户主)签名同意;如果该土地、林地属村民委员会的,要有村民代表会议三分之二以上村民代表签名同意。
(3)由林业技术人员用地形图现场勾绘拟发包土地、林地的范围界线图。
3、按合同规定,甲方必须依时将承包土地、林地交付给乙方使用,该土地、林地性质必须是商品经济土地、林地。在承包期内,甲方必须协助乙方理顺土地、林地周边关系和本辖区内的村民关系,做好确认承包土地、林地与周边地块的权属确认工作,做到四至清楚,界至明确,确保乙方的承包经营权,收益权不受侵害。如因甲方发包土地、林地权属有纠纷,甲方要负责解决,因此而造成乙方损失的,由甲方负责赔偿。
4、在承包期内,甲方要做好辖区内的村民工作,同意乙方根据生产经营需要,在承包土地、林地范围内开通道路,修筑灌溉设施,构建临时住宿、办公用房和其他养殖棚舍,并不得向乙方另行收取任何费用。
5、甲方要协助乙方搞好护林防火和林区治安管理工作,确保乙方正常经营生产。
6、甲方要协助乙方申办林权登记手续和采伐申请手续等,其费用由乙方承担。
(二)乙方权利义务:
1、在承包经营期内,按合同规定乙方对承包的土地、林地有独立自主经营权、林木所有权、林木处分权和收益权,任何单位和个人不得干涉。
2、在承包经营期限内,乙方对土地、林地承包经营,独立核算,自负盈亏,所发生的一切债权债务由乙方独自享有和承担,与甲方无关。
3、在承包经营期限内,乙方可以向外招商引资或引进技术和资金与第三人进行合作经营或联营,但必须告知甲方备案。
4、在承包期限内,乙方必须按合同规定进行种养开发,要做好承包范围内的生态环境保护和水资源的保护,做好护林防火工作。
5、在承包期内,乙方不得将承包土地、林地擅自转包或将经营权转让,如乙方确实需要转包或转让,必须经得甲方同意,并依法办理转包或转让手续。在确保甲方能依照本合同规定取得权益的前提下,甲方不得故意阻挠乙方转让经营权。
6、在承包期内,乙方必须按合同规定缴交承包款给甲方,并依法依规缴交各项税费。
7、在承包期内,乙方要做好承包土地、林地范围内的道路、灌溉设施和其他设施的保养、维修工作,做好道路畅顺、灌溉设施完好。
五、乙方在承包的土地、林地范围内可以种植速生竹柳和其他林木、果树,并可以养殖家禽、家畜及鱼类等动物,但不得污染饮食水源和村民的住宿环境。
六、承包的土地、林地,如因政府建设需要征用而致使合同全部或部分不能履行,双方都不能追究对方责任。政府补偿的土地款归甲方所有,其他补偿款归乙方所有。
七、因不可抗力因素的影响而导致合同全部或部分不能履行时,双方都不能追究对方的责任,但乙方必须及时将情况报告甲方,双方应及早采取措施尽量减少损失,恢复生产,并根据乙方的损失情况协商减免承包款。
八、合同承包期满后,如乙方继续承包该土地、林地,必须在期满前60天内用书面向甲方提出申请,如甲方村民不提出承包,在同等条件下,乙方有优先承包权。如乙方不再继续承包,乙方必须将承包土地、林地的林木砍伐处理完毕。在合同期满后 天内将原承包的土地、林地交还给甲方。合合同期满时,承包土地、林地内的林木若因未达到经济采伐期、或因采伐指标等限制未能采伐,乙方可向甲方申请有限度延长承包期至林木采伐完毕,甲方应该适当给予延长承包期,延长期的承包费由双方另行商定。
九、违约责任
(一)本合同生效后,双方都必须认真履行合同,不得单方擅自解除合同,如单方解除合同,则视为违约,违约方必须向守约方交付违约金 万元,并要赔偿守约方的损失,守约方有权要求违约方继续履行合同或有权解除合同。
(二)本合同生效后,乙方必须按合同规定缴交承包款给甲方,如超期缴交承包款,则按应付未付部分的日万分之四交付逾期付款违约金给甲方,直至付清应交的承包款为止。如超过6个月尚未付清应交的承包款,则视为乙方违约,按合同第九条第(一)款处理。
十、在承包期间,如双方有未尽之事宜或双方发生纠纷,可通过友好协商解决,通过协商达成一致的补充协议,是本合同的组成部分,具有 ……此处隐藏5306个字……。 质量目标:确保“长安杯”。 如工程质量达不到质量目标要求的,按照项目部制定的质量处罚规定执行,罚金在工程款中扣除。
七、 文明施工要求:
乙方必须严格按照省级文明工地要求进行施工。 施工现场必须做到工完、场清、料尽。 施工过程中不得污染工作面以外的机具设施、成品、半成品等。
八、 甲方责任、义务:
甲方应完成垫层、剪力墙等结构施工,为乙方创造施工条件。 对工程质量及时进行监督检查及隐蔽验收。 按合同约定及时支付工程款和履行各项合同条款。 提供乙方一间临时施工用房、
九、 乙方责任、义务
1、 乙方系独立承担民事责任的经济实体,对乙方原因造成的工程质量事故、安全事故、民事纠纷等负全部责任,其事故责任和处理费用全部由乙方承担。
2、 乙方必须严格按照《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20xx和施工图纸要求进行施工,所用防水材料的品种、牌号、配合比必须符合设计要求和施工规范的规定(指定品牌:禹宏、雨中情、北京洪雨任选一)。每批材料应有产品合格证、检测报告和使用说明书,材料进场必须按规定进行复试,复试合格后方可用于工程上。
3、 防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法,必须符合设计要求和施工规范的规定。
4、 乙方应重视对职工的安全意识和质量意识教育,如因乙方违章操作造成的安全事故或因乙方原因造成的返工,一切责任由乙方承担。
5、 乙方在施工期间,必须无条件遵守甲方制定的各项规章制度,服从甲方、建设单位、监理公司的监督管理。否则,甲方有权责令停工、罚款,情节严重的可单方终止合同并将乙方清退出场,若清退出场工程款按合同价款的50%计算。
6、 乙方负责交纳职工人身安全保险费、技能(安全)培训费、劳务合同等相关费用。
7、 乙方应按月足额发放民工工资,如发生乙方拖欠工人工资现象,甲方有权停付工程款并按违约处理,或由甲方代发工资,从乙方工程款中扣除。
8、 乙方不得将所承包的工程向第三方转包,否则甲方有权终止合同并停付工程款,引起的相关损失全部由乙方承担。
十、 其他条款:
1、 合同期内,未经甲方同意、未正式办理合同终止手续,乙方不得单方撤离施工队伍。否则,一切责任及经济损失由乙方承担。
2、 本合同未尽事宜,双方本着实事求是、公平合理的原则另行协商解决。
3、 若对本合同的有关条款产生争议,双方约定可向仲裁机构提请仲裁或向人民法院提出诉讼。
4、 本合同一式四份,甲方持三份,乙方持一份,具同等法律效率。双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。
甲方代表: 乙方代表:
签订日期: 签订日期:
承包合同 篇8发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。发包、承包双方就本建设工程施工事项协商一致、订立本协议书。为确保工程质量,保证工程进度,提高经济效益,明确双方责任,经双方共同协商达成如下协议。望双方共同信守。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
承包范围:水电安装工程及弱电部分,清理自己产生的建筑垃圾,安装好后被偷盗的电线和损坏的给排水管工时费自行负责。(给水管安装到水表前,排水管,雨水管安装到阴井和排水沟,电器部分安装到电表前,接通电源。增减部份不计。主给水管、桥架洞预留、补洞。弱电箱安装,弱电线盒安装、开关插座安装、人防水电安装等,水电施工图范围。)
二、承包概况:
包工不包料、自己使用的工具自带,发包方不给予提供。
三、质量要求:
承包方必须严格按施工蓝图、施工规范认真组织作业,每一道分项工序完成后,承包方自检后报发包方,发包方及监理组织一次性合格验收,验收不合格,出现返工,影响下一道工序,造成经济损失由承包方负责。保修金5%,保修期限为终验合格后两年内。
四、工期要求:
承包方必须与土建部分同时完成该项工作内容,如中途有意停工不做,而影响下一道工种施工,发包方有权终止合同另找他人做,但已经完成的工程量只能付给20%工程款。如没有按期完成则承担一切经济损失。
五、承包单价:
按建筑面积:19902 M按建筑面积19。00元/M,地下室建筑面积6102 M按建筑面积每平方米6。00元/M,以上合计总价:414750元整。 2222
六、付款方式:
1、工程进度款,按实际完成工程量支付50%,达到初验标准再支付20%,终验后再支付20%,住户钥匙交清后支付5%,验收完成后两年内返还保修金。
七、施工现场材料管理:
作业组进入现场所用材料必须听从工地管理人员及发包方安排、必须按图纸和所定的材料品牌使用材料,如果承包方擅自更改品牌等造成损失全部由承包方负责。
八、安全责任:
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。遵守和执行发包人提供的《施工现场安全生产管理处罚条例》等规章制度。
由于承包人在施工过程中安全防护措施不善或者违章指挥导致的安全伤亡事故,均由承包人自己负责承当一切经济责任和法律责任,发包人不承担由此造成的任何法律和经济责任。
九、承包方责任:
1、必须约束本组作业人员,不能乱拿工地的东西,未经负责人同意,私自乱拿者,以偷窃行为处理100倍价值处罚,不允许各作业之间在工地上发生吵架、打架,影响公司形象,如发生一次罚款20xx元,不许在工地上随地大小便,如发生一次罚款20xx元。
2、承包方必须服从发包方安排和指挥,遵守和执行发包方、监理的有关管理规章制度和办法。
3、承包人所带领的职工必须遵守当地政府部门及有关法律法规执行,若在当地及工地以外发生任何人身意外伤害事故均由承包人自己负责承担。
十一、奖惩制度:
1。承包人在施工过程中若造成工程质量事故和返工,发包人将对承包人按实物总造价三倍给予处罚。
2。若在正常情况不按施工进度进行,每延误一天处罚1000。00元。
3。实际工期按发包人要求执行,承包人遵照执行。
十一、相关事宜:
1。如承包人私自把承包的工程转包他人,本合同一做费。承包人与发包人无任何承包关系。
2。 承包人每天工做时间内必须有代班人员在施工现场管理,处理施工过程中发生的问题等。
3。本合同一式二份各执一份,由签订日起,有法律效力,完工后自行失效。
发包方:
签订日期: 年 月 日 电话:
承包方:
签订日期:年 月 日 电话: